Администрация муниципального образования

Петровское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 мая 2014 года № 112

Об утверждении Порядка взаимодействия контрактной службы администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области со структурными подразделениями и должностными лицами администрации при исполнении Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В целях реализации положений Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Уставом муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок взаимодействия контрактной службы администрации муниципального образования муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области со структурными подразделениями и должностными лицами администрации при исполнении Федерального закона от 05.04.2013г.№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания, за исключением положений, для которых настоящим постановления установлены иные сроки вступления в силу.

3. Подпункты 3.3, 3.4, 3.5 пункта 3 Приложения 1 к настоящему постановлению вступают в силу с 01.01.2015.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации,

и.о. главы администрации В.А. Блюм

 

Марковская С.Ю.

Тел.: 8 813 79 66 190

Разослано: дело-1, прокуратура- 1, должн. лица адм.- 3

 

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Петровское сельское поселение

от 20.05.2014 г. № 112

Порядок

взаимодействия контрактной службы со структурными подразделениями и должностными лицами администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области при исполнении Федерального закона от 05.04.2013. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия контрактной службы со структурными подразделениями и должностными лицами администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области при исполнении Федерального закона от 05.04.2013. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Порядок) регулирует отношения, направленные на обеспечение муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг администрацией муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:

1.1.1. планирования закупок товаров, работ, услуг;

1.1.2. определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

1.1.3. порядка расчета начальной (максимальной) цены контракта;

1.1.4. заключения муниципальных контрактов;

1.1.5. особенностей исполнения (расторжения) муниципальных контрактов;

1.1.6. порядок заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) до 100,0 тыс.руб.

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) администрацией муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области осуществляются закупки товаров, работ, услуг, необходимые для обеспечения исполнения своих функций и полномочий.

2. Основные понятия, используемые в Порядке

2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

2.1.1. контрактная служба – постоянный состав работников администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, без образования отдельного структурного подразделения, выполняющих совокупность действий и функций в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

2.1.2. структурное подразделение администрации – отдел администрации или иное структурное подразделение, заинтересованное в заключении соответствующего муниципального контракта (договора) (далее-структурное подразделение администрации);

2.1.3. должностное лицо администрации — выборное либо работающее по контракту лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления, заинтересованное в заключении соответствующего муниципального контракта (договора) (далее – должностное лицо администрации);

2.1.4. участник закупки — любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

3. Планирование закупок товаров, работ, услуг

3.1. В течение 3 рабочих дней со дня доведения до администрации муниципального образования объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, структурные подразделения и должностные администрации муниципального образования муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее — инициаторы закупки) предоставляют в Контрактную службу заявки на осуществление закупок на плановый период (далее — заявки) (приложение № 1 к настоящему Порядку).

3.2. Заявки составляются по форме, утвержденной Руководителем Контрактной службы.

3.2.1.В заявке указывается:

3.2.2. наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик такого объекта с учетом положений статьи 33 Федерального закона о контрактной системе;

3.2.3. количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг;

3.2.4. планируемые строки, периодичность поставки товара, выполнения работы или оказания услуги;

3.2.5. обоснование закупки путем установления соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, определенным с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. К заявке может быть приложено обоснование начальной (максимальной) цены контракта, а также указаны дополнительные требования к участникам закупки и обоснование таких требований.

3.4. Заявки, не соответствующие утвержденной форме, а также заполненные без указания обязательных сведений, предусмотренных пунктом 2.1 Положения, отклоняются и возвращаются для доработки инициатору закупки в момент подачи заявки или незамедлительно после обнаружения данных оснований для отклонения заявки.

3.5. В течение трех рабочих дней специалисты Контрактной службы проверяют заявки на предмет соответствия их требованиям законодательства об осуществлении закупок, корректность и полноту указанных сведений, объему финансовых средств, выделенных инициаторам закупок, другим требованиям.

3.6. По итогам рассмотрения заявки Руководитель Контрактной службы принимает решение о включении данной заявки в план закупок муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – план закупок) или о возвращении заявки инициатору закупки для устранения замечаний. При этом указанные замечания должны быть устранены инициатором закупки в течение одного рабочего дня.

3.7. На основании полученной информации в течение трех дней Контрактная служба составляет план закупок на год и плановый период в соответствии со ст.17 Закона и постановлением Правительства РФ от 21.11.2013. № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»

3.8. На основании плана закупок Контрактной службой разрабатывается план-график.

3.9. До вступления в силу постановления Правительства РФ от 21.11 2013.№ 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» план-график формируется в соответствии с совместным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 года № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы».

3.10. В течение трех рабочих дней с момента утверждения план-график закупок на очередной финансовый год до начала работы единой информационной системе (далее-ЕИС) размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru.

3.11. При формировании плана закупок и план-графика допускается объединение заявок различных инициаторов закупок, содержащих однотипные или родственные объекты закупок, планируемые строки, периодичность поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, в одну закупку.

3.12. После формирования план закупок и план-график направляются на утверждение главе администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – глава администрации).

3.13. В течение пяти рабочих дней после глава администрации принимает решение об утверждении плана закупок и плана-графика или о возвращении их на доработку.

3.14. В случае возникновения необходимости внесения изменений в план закупок и в план-график инициатор закупки в течение 2-х рабочих дней с момента возникновения необходимости внесения таких изменений, предоставляют в Контрактную службу уточненную информацию для включения в план закупок и в план график.

3.15. На основании полученной от инициаторов закупок информации специалистами Контрактной службы вносятся изменения в план закупок и план-график.

3.16. Утвержденные план закупок и план-график, изменения в них подлежат размещению специалистами Контрактной службы в ЕИС в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

4.1. Не позднее чем за пятнадцать дней до планируемой даты размещения извещения об осуществлении закупки специалист Контрактной службы по поручению руководителя Контрактной службы приступает к разработке извещения и документации по закупке, проекта контракта.

4.2. Уполномоченный специалист Контрактной службы организует подготовку описания объекта закупки, включаемое в извещение о закупке, проект контракта, уточняет начальную (максимальную) цену контракта и ее обоснование, проверяет закупку на соответствие требованиям законодательства об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, другим требованиям законодательства Российской Федерации.

4.3. Извещение о проведении закупки, документация о проведении закупки, проект контракта размещаются уполномоченным специалистом  Контрактной службы в течение одного рабочего дня с момента наступления планируемой даты проведения закупки.

4.4. В случае получения запроса о разъяснении положений документации о закупке уполномоченный специалист  Контрактной службы в установленный законом срок подготавливает и отправляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке.

4.5. В случае получения запроса о разъяснении положений документации о закупке, касающихся описания объекта закупки, уполномоченный специалист Контрактной службы привлекает для подготовки разъяснения инициатора закупки,  иных специалистов, обладающих необходимыми знаниями об объекте закупки.

4.6.В случае отмены (изменении) процедуры закупки по причине изменения объемов доведенных лимитов бюджетных обязательств или изменения параметров описания закупки, инициатор закупки направляет в Контрактную службу информацию о необходимости отмены (изменении) процедуры закупки (за исключением проведения запроса предложений) в срок не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе, либо не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

4.7. Контрактная служба (в зависимости от предмета закупки) не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) вносит соответствующие изменения в план-график.

4.8. Информация об отмене процедуры закупки подлежит обязательному размещению специалистами Контрактной службы в ЕИС и закупка, соответственно, считается отмененной с момента размещения решения о ее отмене в ЕИС.

4.9. Специалист Контрактной службы в установленные законодательством сроки размещает в единой информационной системе или на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг протоколы комиссии по осуществлению закупок.

4.10. Уполномоченный специалист  Контрактной службы организует заключение контракта путем направления проекта контракта поставщику (подрядчику, исполнителю).

5. Особенности формирования, заключения, исполнения (расторжения) муниципальных контрактов

5.1. Подготовка проекта контракта, заключение, организация выполнения, изменения, прекращения действия на осуществление закупок товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, осуществляется должностными лицами администрации, курирующими соответствующее направление работы администрации.

5.2. Хранение муниципальных контрактов (договоров), обеспечения заявок, исполнения обязательств по муниципальному контракту, поданное в форме банковской гарантии, осуществляет Сектор экономики и финансов администрации.

5.3. Члены контрактной службы, руководители структурных подразделений и должностные лица администрации осуществляют сопровождение исполнения заключенного муниципального контракта, несут ответственность за результативность, эффективность осуществления закупки.

5.4. Сектор экономики и финансов администрации:

5.4.1. осуществляет организацию оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также отдельных этапов исполнения муниципального контракта;

5.4.2. осуществляет возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, исполнения муниципальных контрактов (на основании подготовленной соответствующим структурным подразделением или должностным лицом администрации служебной записки) в течение 2-х рабочих дней.

5.4.3. предоставляет копии платёжных документов (платежное поручение, акт выполненных работ, форма КС-2, товарная накладная), подтверждающих обоснованность оплаты по контрактам, не позднее 2-х рабочих дней после дня оплаты. Копии платёжных документов предоставляются инициатору закупки для внесения в ЕИС. Внесение в ЕИС осуществляет специалист Контрактной службы;

5.3. Возврат на счет участника закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения обязательств по муниципальному контракту, либо части такого обеспечения, уменьшенного на размер выполненных обязательств, осуществляется Сектором экономики и финансов в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения соответствующего обеспечения по форме согласно ф приложению № 2 к настоящему Порядку.

5.5. В случае предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения муниципального контракта обеспечения такого контракта, уменьшенного на размер выполненных обязательств, возврат ранее предоставленного обеспечения осуществляется после получения обеспечения, уменьшенного на размер выполненных обязательств.

5.6. Получение, ведение реестра, возврат обеспечения заявок, исполнения обязательств по муниципальному контракту, поданных в форме банковской гарантии осуществляется Сектором экономики и финансов.

5.7. Приёмка поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказание услуги, предусмотренных муниципальным контрактом, осуществляется членами контрактной службы и иными структурными подразделениями и должностными лицами администрации, которые осуществляют проверку качества, упаковки, количество единиц поставленного товара, соответствие его данным, указанным в сопроводительных документах, а также подписывают документы о приемке товаров, работ, услуг при непосредственном присутствии представителя инициатора закупки (комиссия).

5.8. При осуществлении закупки технологически сложных, высокотехнологичных товаров, работ и услуг, строительно-монтажных работ и иных работ, услуг, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов, для проведения их приёмки, может быть создана приёмочная комиссия, которая должна состоять не менее чем из пяти человек. По итогам приемки, как результатов отдельного этапа исполнения контракта, так и всего объёма поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, приемочной комиссией (в случае ее привлечения) составляется акт приемки товаров, работ, услуг, который подписывается всеми членами комиссии в день его составления и утверждается руководителем контрактной службы.

5.9. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, член контрактной службы организует проведение экспертизы. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться как своими силами, так и с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании ст. 93 Федерального закона.

5.10. По результатам проведенной экспертизы членом контрактной службы формируется заключение, которое подписывается в день проведения экспертизы всеми участниками и утверждается руководителем контрактной службы. Заключение экспертизы хранится вместе с документацией о закупке.

5.11. Документ о приемке товаров, работ, услуг и заключение экспертизы, направляются лицами, ответственными за их составление, в Контрактную службу для формирования отчета об исполнении, не надлежащем исполнении муниципального контракта (с указанием допущенных нарушений). Документ размещается специалистом Контрактной службы в ЕИС.

5.12. В случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителей) обязательств по заключенному муниципальному контракту, член контрактной службы или должностное лицо, ответственной за закупку, в течение 2-х рабочих дней с момента выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципального контракта направляет руководителю контрактной службы информацию для ведения претензионно-исковой работы.

5.13.Отчет об исполнении муниципального контракта размещается в ЕИС в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или о результатах отдельного этапа его исполнения.

6. Порядок заключения муниципального контрактав с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до 100,0 тыс.руб.

Для заключения муниципального контракта до 100,0 тыс.руб. с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) инициатор закупки предоставляет в Контрактную службу:

1. Распоряжение администрации о заключении муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно Форме 1 настоящего Порядка.

2. Обоснование и расчет цены муниципального контракта согласно Форме 2 настоящего Порядка.

3. Коммерческие предложения поставщиков(исполнителей) согласно Форме 3 настоящего Порядка.

4. Проект муниципального контракта с техническим заданием (спецификацией) на поставку товара, оказание услуг, выполнение работ (Форма 4 — образец муниципального контракта на поставку товара).

5. Отчет о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование цены контракта и иных существенных условий исполнения контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд согласно Форме 5 настоящего Порядка.

 

Приложение № 1

Руководителю

контрактной службы

от ______________________________

(должность, наименование структурного подразделения)

_____________________________

(ФИО)

«_____»________________20____г.

Заявка

Для ________________________________________________________________________________

(указывается цель закупки, обоснование потребности)

прошу Вас разрешить приобретение, (выполнение, оказание)

___________________________________________________________________________________

(указывается название необходимых товаров, работ или услуг)

на общую сумму_______________________________________________________________(руб.)

путем проведения __________________________________________________________________

(указать способ размещения заказа в соответствии с планом-графиком)

Согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности:

ОКДП_______________________________________,

ОКВЭД______________________________________.

Срок действия контракта с «____» ______20___г. по «___» ________ 20___г.

Обеспечение контракта (в % от начальной (максимальной) цены контракта, рублей)_____________________________________________________________________________

Сумма аванса (рублей) __________(или авансирование не предусмотрено).

Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг________________________________

Место поставки______________________________________________________________________

Требования к участникам закупки (указать наличие у участника закупки лицензий, сертификатов, аттестатов, допусков, аккредитаций и других необходимых документов для определения соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки) — ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительные условия закупки:

1. Национальный режим при осуществлении закупки — (устанавливается/ не устанавливается).

2.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе, информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица — (устанавливается/не устанавливается).

3. Предоставление преимуществ при осуществлении закупки:

— учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы;

— организациям инвалидов;

— субъектам малого предпринимательства;

— социально ориентированным некоммерческим организациям.

4. Иная, необходимая для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения муниципального контракта информация6

___________________________________________________________________________________

Должностное лицо _____________(подпись)

Приложение № 2

Реестр

участников закупки предоставивших

обеспечение заявки (исполнения контракта)

(нужное подчеркнуть)

№ п/п	ИНН поставщика (подрядчика, исполнителя)	Наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Банковские реквизиты поставщика (подрядчика, исполнителя)	Денежная сумма, подлежащая уплате (тыс.руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.
2.
…

 

 

Руководитель контрактной службы_____________________________(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 1

ОБРАЗЕЦ

Администрация муниципального образования

Петровское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

от «____» ____________ 2014г. № _________

Об осуществлении закупки ________________________ у единственного поставщика

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях обеспечения администрации муниципального образования муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Ленинградской области ____________________________, принимая во внимание, что стоимость __________________________ составляет менее 100 тыс. руб.:

1. Осуществить закупку ___________________________ у единственного поставщика.

2. Специалисту контрактной службы в срок до «_____»__________ 2014 представить в Сектор экономики и финансов:

— техническое задание (спецификацию) на поставку товара ( выполнение работ, оказание услуг) _______________;

— расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

— проект контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)________________;

-коммерческие предложения (поставщиков, исполнителей);

-согласованный с членами контрактной службы (в зависимости от предмета закупки) отчет о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование цены контракта и иных существенных условий исполнения контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Глава администрации __________

Согласовано:

Исп.

Тел.

Разослано:_________________________________.

Форма 2

ОБРАЗЕЦ

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на поставку —————————————

Используемый метод определения НМЦК

НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) путем сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

Расчет НМЦК

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК определен коэффициент вариации по следующей формуле: где: V — коэффициент вариации; — среднее квадратичное отклонение; — цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; <ц> — средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; n — количество значений, используемых в расчете. Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций табличных редакторов. Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.   149,9             Коэффициент вариации цены составляет 0,09%, что не превышает 33%. НМЦК определяется по формуле: , где: — НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v — количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n — количество значений, используемых в расчете; i — номер источника ценовой информации; — — цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i. В результате проведенного изучения ценовой информации, предоставленной потенциальными поставщиками, заказчик выявил следующие ценовые предложения согласно Приложению к настоящему обоснованию НМЦК рын.=1:3х (165810+173904+174130)=171264,00 руб.

 

Наименование объекта закупки	Количество поставляемого товара	Источник информации №1	Источник информации №2	Источник информации №3
____________________	1	165810	173904	174130

 

Дата подготовки информации:

Руководитель структурного подразделения_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 3

ОБРАЗЕЦ

Куда: в администрацию

муниципального образования Петровское сельское поселение

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

От________________________________

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«___»_____________ 200_ года

Наименование организации «_______________________________________»

 

Наименование товара (работ, услуг)
Сроки поставки, календарных дней
Стоимость товара (работы, услуги) в рублях, с учетом НДС, с учетом транспортных расходов, таможенного оформления и др.
Наличие скидок и условия их получения
Условия поставки товара (самовывоз, склад покупателя)
Условия оплаты (предоплата, по факту поставки, выполнения)
Гарантийные условия (срок, порядок обслуживания)
Дополнительные условия

МП

Подпись,

ф.и.о. ответственного лица

Форма 4

ОБРАЗЕЦ

Муниципальный контракт № 1

на поставку товара

г. Приозерск «_____»__________ 2014г.

Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик принять и оплатить Товар согласно Спецификации поставляемого Товара (Приложение № 1), в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

1.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент получения Товара Заказчиком, при условии оплаты в соответствии с п.п. 2.1. — 3.1. контракта.

1.3. По качеству Товар должен соответствовать установленным стандартам, техническим условиям завода изготовителя, в соответствии с прилагаемой к нему технической документацией.

2. Цена контакта

2.1. Цена муниципального контракта составляет ________ (_______________) руб.,(НДС не облагается),которая должна быть выплачена Поставщику в рамках муниципального контракта за надлежащее выполнение своих обязательств по муниципальному контракту (Приложение №1).

2.2. Цена муниципального контракта является твердой и изменению не подлежит на протяжении всего действия муниципального контракта.

2.6. Цена муниципального контракта, включает в себя все затраты, связанные с исполнением контракта, а также расходы на страхование, оплату налогов и других обязательных платежей.

2.7. Оплата за количество Товара, фактически полученного муниципальным заказчиком по муниципальному контракту, производится в порядке безналичного расчета, без аванса муниципальным заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней.

2.8. Моментом оплаты Товара, поставляемого по настоящему муниципальному контракту, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.9. Муниципальный контракт финансируется из средств бюджета ____________________________________________________________________________________

3. Порядок расчетов

3.1. Товар оплачивается Заказчиком по факту поставки на основании счета, товарно-транспортной накладной с указанием количества товара, цены товара.

Товар поставляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).

3.1.1. Непредставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких) или представление их с нарушением формы либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты счета, счет-фактуры до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

3.2. Заказчик имеет право отказаться (полностью или частично) от оплаты продукции, не соответствующей установленным требованиям качества (количества).

4. Права и обязанности сторон

   1. Поставщик обязан:

4.1.1. Исполнить обязанности по настоящему Контракту в течение срока действия Контракта с момента подписания сторонами и до «____»__________ 2014 года.

4.1.2. Поставщик предоставляет Заказчику сертификат (декларацию) качества (соответствия) на Товар от изготовителя, паспорт на товар либо другой документ, подтверждающий соответствие Товара требованиям, действующим в Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1.Оплатить стоимость поставленного товара в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения товара и подписания счёта, товарно-транспортной накладной.

4.2.2. Осуществить в уставленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по качеству и количеству согласно прилагаемой документации.

4.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

5. Условия и сроки поставки Товара

   1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «____»___________ 2014 г., а в части расчетов – до их полного завершения.

   2. Поставка Товара производится в срок до «____»___________ 2014 года по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина,10.

   3. При получении поставленного Товара Заказчик обязуется проверить соответствие Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, содержащих информацию о пригодности к использованию по прямому назначению.

5.4. О наличии обнаруженных недостатков Заказчик немедленно сообщает Поставщику, который обязан заменить Товар аналогичным Товаром, надлежащего качества, за счёт собственных средств.

5.5. В случае подтверждения независимой экспертизой несоответствия качества поставленного по Контракту товара, расходы на производство такой экспертизы возлагаются на Поставщика, а в случае подтверждения качества товара предъявляемым к нему требованиям расходы на производство экспертизы возлагаются на Заказчика. При этом, в любом случае образцы товара для отбора проб на производство экспертизы предоставляются Поставщиком и относятся на его счет.

6. Качество товара

6.1.Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден к Контракту («Спецификация»).

6.2.Гарантийный срок.

6.2.1.Гарантийный срок, установленный на товар, указан в Приложении № Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден к Контракту («Спецификация»).

6.2.2.Гарантийный срок начинает действовать с момента передачи товара Заказчику.

6.2.3.Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара.

 

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта (или размера месячного платежа). Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине поставщика.

За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 2,5% от не уплаченной суммы по контракту.

7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заказчик вправе направить исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном п.6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается настоящим контрактом в виде 10% от суммы контракта.

7.6. В случае одностороннего расторжения Контракта либо по решению суда в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем штрафных санкций в размере предусмотренном п.7.5.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки поставленного Товара, в части соответствия его количества, комплектности, объема требованиям, установленным муниципальным контрактом, а также порядок и сроки оформления результатов такой приемки

8.1.Заказчик обязуется осуществить с участием Поставщика приемку товара (осмотр, проверку и принятие) в течение одного рабочего дня после получения извещения от Поставщика о готовности поставить товар.

8.2.Поставщик обязуется в течение одного рабочего дня письменно известить Заказчика о готовности товара к поставке.

8.3.Приемка товара осуществляется в месте нахождения Заказчика по адресу: г.Приозерск, ул. Ленина,10

8.4.Приемку будут осуществлять:

— со стороны Заказчика:__________________________________________________,тел.____

о стороны Поставщика:__________________________________________________,тел.____

8.5.Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования поставляемого товара.

8.6.При обнаружении в ходе приёмки недостатков поставляемого товара составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.

8.7.Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в поставляемом товаре должно быть направлено Поставщику не позднее 2-х рабочих дней с момента их обнаружения.

8.8.Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

8.9.При просрочке передачи или приемки товара риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также поставки товара несет сторона, допустившая просрочку.

9.Порядок обеспечения исполнения контракта

(применяется к контрактам, заключенным по итогам проведения конкурсных процедур)

9.1. Принять к сведению, что поставщик исполнение Контракта на сумму __________________ (___________) рублей ___________копеек, НДС не облагается, что составляет 5 (Пять) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, обеспечил в форме: предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45Федерального закона 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет (ненужное удалить).

9.2. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту распространяется на срок оказания услуг по поставке товара.

9.3. В случае продления срока оказания услуг, Поставщик обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения Контракта соразмерно увеличению срока оказания услуг.

9.3. Возврат обеспечения исполнения обязательств по Контракту, если обеспечение исполнения Контракта представлено в виде перечисления денежных средств, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг (подписания Акт приёмки оказанных услуг по поставке товара).

Поставщик обязан направить в адрес Заказчика письменный запрос о возврате обеспечения исполнения обязательств по Контракту в связи с окончанием оказания услуг.

9.4. Обеспечение исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, представленное в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом требований ст. ст. 368 — 378 Гражданского кодекса РФ, должна отвечать требованиям ст.45 Федерального закона 44-ФЗ.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц

Банковская гарантия, предоставляемая победителем в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

9.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по Контракту:

— если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде перечисления в качестве обеспечения на счет указанный Заказчиком денежных средств, то указанные средства Исполнителю не возвращаются;

— если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк, выдавший данную гарантию по форме требования по банковской гарантии, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005.

9.6. Любой из способов обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, представленный Поставщиком должен предусматривать, что в случаях неисполнения / ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательств ответственность за такое неисполнение / ненадлежащее исполнение в той форме, которая предписана в обеспечении исполнения обязательств, несет поручитель, гарант, либо подлежит взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном порядке в денежном эквиваленте из суммы перечисленного Поставщиком в целях обеспечения исполнения настоящего Контракта денежного вклада.

9.7. В случае продления срока оказания услуг по поставке товара или увеличения объемов оказываемых услуг по настоящему Контракту Поставщик обязуется переоформить (СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ, ВЫДАННУЮ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ЗАКАЗЧИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА).

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, соответствующий Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

9.8. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случаях, установленных законодательством, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

10.1.1. К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясение, наводнение, пожары, и т.п.), забастовки, эпидемии, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

10.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в течение 10-ти (десяти) дней с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, Сторона Контракта, их получающего, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) другой Стороне, в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта.

При этом срок исполнения обязательств по Контракту, при отсутствии возражений с другой стороны, может быть перенесён на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но на срок не более 2-х (двух) месяцев.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Стороны по возможности принимают меры к разрешению возникших разногласий, связанных с заключением, исполнением, изменением и расторжением Контракта, путем переговоров. Такие переговоры могут вестись представителями Сторон лично либо по средствам телефонной, телеграфной, факсимильной связи, с использованием почтовых отправлений, а так же электронной почты.

11.2. Указанное в п.11.1 условие о переговорах не является условием о претензионном или ином досудебном порядке урегулирования споров. Непроведение вышеуказанных переговоров не лишает возможности любой из Сторон Контракта обратиться в арбитражный суд с целью разрешения спора, вытекающего из Контракта.

11.3. В соответствии со статьей 37 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Стороны устанавливают договорную подсудность для разрешения всех споров, вытекающих из заключения, исполнения, изменения и расторжения Контракта – в Арбитражном суде г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. Порядок изменения и расторжения контракта

12.1 Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 5.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.

12.6. Сведения о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включаются в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

12.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Контракту.

13.2. В случае изменения какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Контракт подписывается каждой сторон (Поставщиком и Заказчиком).

13.5. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из них находятся у Заказчика, другой у Поставщика.

13.6. Неотъемлемой частью муниципального контракта является:

Спецификация поставляемого товара (приложение № 1 к Контракту) на 1 л.

13.7. Реквизиты для перечисления денежных средств на обеспечения контракта:

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик: Поставщик:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:

к муниципальному контракту № _____

от «_____»__________ 2014 г.

Спецификация поставляемого товара

Поставщик передает, а муниципальный заказчик принимает и оплачивает принадлежащий Поставщику Товар по следующим ценам, включая НДС:

№ п/п	Требования к качеству товара (обязательные требования, нормативный акт,свойства)	Ед. изм.	Цена единицы товара,руб.	Количество закупаемого товара,ед.	Сумма закупаемого Товара в руб. с учетом НДС	Гарантийный срок на товар
1.
Общая сумма закупки Товара в рублях с учетом НДС:

ЗАКАЗЧИК:

 

ПОСТАВЩИК:

 

 

 

 

 

 

Форма 5

ОБРАЗЕЦ

Отчет

заказчика о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснования цены контракта и иных существенных условий контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

наименование Заказчика: _Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский район Ленинградской области_______________________________________________________________________

адрес Заказчика: _Ленинградская область, Приозерский район, пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 22_______________________________________________________________

телефон: _8 813 79 66 218_______________________________________________________

факс: _8 813 79 66 217__________________________________________________________

адрес электронной почты Заказчика: _petrovckoe@yandex.ru_______________________

Реквизиты контракта, предмет	Основания размещения заказа у единственного поставщика (обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика, (подрядчика, исполнителя))	Обоснование цены контракта (руб.) (расчет цены см. Приложение 1)	Обоснование иных существенных условий контракта
Муниципальный контракт № ____ от «____»___________ 2014 года на оказание услуг ___________	Закупка осуществляется в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением у заказчика необходимости в сжатые сроки получить услуги _____________ для ___________________________________________________	Приложение 1	В связи с необходимостью получения услуги в сжатые сроки- период оказания услуг установлен с «____»__________ 2014 года — по «____»__________ 2014 года.

Руководитель структурного подразделения _________________________________________

Согласовано, член контрактной службы ______________________________________________